此外，自年以來，全國的項目開發(fā)貸款狀況一直不容樂觀，建設(shè)單位的資金鏈收緊，在工程款結(jié)算時很可能以工程逾期進行抗辯，甚至工期違約金的數(shù)額會超出工程欠款。那么在新的市場和政策背景下，施工企業(yè)應(yīng)當如何加強工期風(fēng)險管理呢?
律師：投保時避免盲目承諾，爭取合理工期。
施工企業(yè)在工程投標時，應(yīng)當謹慎測算工期，避免為承接工程而做出超越自身施工能力的承諾。在工期爭議案件中，很多施工方在中標或者竣工后才主張業(yè)主壓縮工期，應(yīng)按照定額工期計算。但是定額工期是社會平均施工水平的體現(xiàn)，不能無條件適用于任何項目，因此，如果施工方承諾的工期低于定額工期，也很難被法院認定為“任意壓縮合理工期”，可能會陷入巨額工期違約金的風(fēng)險。
重視施工合同中關(guān)于工期順延、工期違約金的條款。
明確工期順延的條件。雖然《建設(shè)工程施工合同》(示范文本)通用條款第條“施工組織設(shè)計和工期”第款對工期順延進行了相關(guān)約定，但承包方還是應(yīng)該注意在專用條款中進一步詳細約定工期順延的條件，把可能發(fā)生的情況都要考慮進去，以防范工期延誤風(fēng)險的發(fā)生。
慎重約定違約金條款。工期違約金一般是指承包人延誤工期需承擔的違約責(zé)任。發(fā)承包雙方在簽訂合同時，可以約定每延期一天承擔工程造價一定比例的違約金，也可約定每延期一天的具體金額。但是工程項目的合同價款一般數(shù)額都較大，在選擇違約金比例或具體金額時，還要考慮自身的承受能力、利潤空間等。
除了總工期違約金之外，很多發(fā)包方還要求承包方承擔進度違約金，如把總工期分割為±.、幾層樓板、主體封頂?shù)葞讉€階段，分別設(shè)定工期并約定相應(yīng)的違約金或按施工組織設(shè)計每月考核進度。如有此類進度工期違約金的，承包商應(yīng)爭取不要讓總工期違約金和進度違約金同時適用，與發(fā)包人確實難以協(xié)商的，要注意設(shè)定違約金數(shù)額的上限，以使風(fēng)險處于可控狀態(tài)。
施工中收集相關(guān)證據(jù)，做好工期簽證。
承包方證明自己對工期延誤免責(zé)的證據(jù)，一般包括：雙方約定的可以順延工期的合同條款;實際發(fā)生的可以順延工期的事實證據(jù);工期順延計算依據(jù)等。上述證據(jù)應(yīng)當不限于書面文字、現(xiàn)場照片、錄音錄像、公證書等多種形式。
做好一份簽證，需要滿足：簽證的形式和內(nèi)容要合法、合約;準確性和完備性。簽證內(nèi)容不僅要表述引發(fā)簽證的事項，還要準確表述由此造成的費用增加、經(jīng)濟損失、工期延誤的天數(shù)，并附上完整、準確的基礎(chǔ)事實資料;經(jīng)發(fā)包人現(xiàn)場代表簽字確認并加蓋公章。
慎用單方停工權(quán)，防止發(fā)包人的工期索賠。
根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》(示范文本)第. 款，發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責(zé)任。當發(fā)包人存在上述違約行為時，承包人可以行使停工權(quán)，工期順延，發(fā)包人還須支付停工、窩工損失費。但是，停工畢竟是對雙方當事人之間權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生重大影響的行為，處理不當還可能遭致業(yè)主索賠，務(wù)必謹慎行使：
在停工前，先對簽約和履約證據(jù)進行審查。
